用戶名:密 碼:注冊|找回密碼設置首頁 |財經日報旗下網站

當前位置 > 首頁 > 國內新聞 > 曝光調查 > 司馬煤業公司關于與曉陽合作社土地糾紛的澄清聲明

司馬煤業公司關于與曉陽合作社土地糾紛的澄清聲明

發布時間:2019-12-11 15:32來源:中華網盧群字號:

  針對近期山西省長治市上黨區(原長治縣)蘇店鎮司馬村曉陽種養殖專業合作社(以下簡稱曉陽合作社)在網絡上報道與司馬煤業公司存在的土地糾紛一事,現澄清如下:

  一、關于新風井建設項目征地情況

  2011年,根據采掘銜接部署,我公司正式規劃設計三采區新風井項目,結合長治縣土地利用規劃,選址在司馬村西部的一處廢棄磚窯,擬征土地面積3.993公頃,約59.89畝。

  2019年12月11日,山西省人民政府土地審批文件以晉政地字【2014】581號文,批準長治縣征收集體未利用土地3.3775公頃,約50.66畝。2015年,長治縣住房保障和城鄉建設管理局以長縣住建規函【2015】4號文批準總占地50.66畝,作為司馬煤業三采區新風井工程建設用地。

  由于批準的50.66畝土地中正好包含了曉陽合作社的林地區域14.04畝,我公司委托司馬村多次與其協商,征用該片林地,但因其要價太高無法達成協議。應我公司請求,2016年11月,長治縣人民政府召開專題會議研究此事,決定司馬新風井項目用地繞過該合作社的林地,并由縣國土資源局組織司馬煤業公司、蘇店鎮政府、司馬村委和曉陽合作社根據實際情況共同協商,重新劃定界限?;ê?,面積由原來的50.66畝縮小為39.17畝,為此,我公司被迫兩次修改新風井初步設計方案。征地前,長治縣國土資源局向蘇店鎮政府、司馬村委下發征地公告,公示期間,司馬村委、曉陽合作社及村民均無異議,公示期滿,司馬煤業公司與長治縣國土資源局簽訂了國有土地出讓合同,以39.17畝土地為準,交付足額的土地出讓款后,取得了該宗土地的不動產使用證書,證書載明:該部分國有建設用地使用權歸司馬煤業公司,期限為2019年12月11日起2019年12月11日止。

1.jpg

2.jpg

  2017年9月,為了曉陽合作社的正常營業,也為了避免再產生糾紛,我公司又主動讓出3.93畝土地,作為曉陽合作社的通道和出口,司馬新風井項目實際使用土地面積為35.2畝。

3.jpg

  至此,可以說,司馬新風井項目征地合法合規,從上面衛星云圖可以看出,我公司與曉陽合作社界線分明,不存在任何土地糾紛!

  二、關于曉陽合作社所謂的“合法維權”

  長治縣曉陽種養殖專業合作社的法人代表為司馬村村民師鳳英,早在2009年,她便以其名下的“上黨藏獒培育基地”,向我公司索取了160余萬元的塌陷補償費。

  《中華人民共和國煤炭法》第五十二條規定:“任何單位或者個人需要在煤礦采區范圍內建設公用工程或者其他工程的,應當事先與煤礦企業協商并達成協議后,方可施工。”但是,2011年4月,師鳳英未經我公司同意,在司馬井田范圍內自行修建了養殖場,注冊名稱為長治縣曉陽種養殖專業合作社,該養殖場從未進行過規?;?,其目的就是索要高額塌陷補償費。2013年,在得知我公司新風井項目擬征用地中包含該合作社西側的林地后,師鳳英意識到索要塌陷補償款無望,便在林地區域內密植果樹,并向我公司提出天價補償,遭到拒絕后,便開始了其所謂的“維權”之路。

  2019年12月11日,我公司獲悉曉陽合作社以排除妨害為案由向長治縣人民法院蘇店法庭起訴。隨后,我公司收到法院傳票和(2017)晉0421民初689號民事裁定書,裁定先于執行,要求我公司停止施工。隨即,我公司新風井進入停工狀態。一審期間,經法院會同國土部門進行實地勘驗,明確認定我公司用地合法合規。因停工給我公司造成了巨大經濟損失,根據《民事訴訟法》相關規定,申請方敗訴后我公司有權向其主張賠償損失。為避免承擔敗訴后的不利后果,曉陽合作社選擇撤訴。隨后,長治縣人民法院下達(2017)晉0421民初689號民事裁定書,裁定準許其撤訴。

4.jpg

  2018年4月,曉陽合作社又以排除妨害、恢復原狀、清除垃圾、賠償損失為案由起訴我公司。2019年12月11日,長治縣人民法院下達(2018)晉0421民初354號判決書,認定我公司新風井用地合法合規,駁回原告訴訟請求。

5.jpg

  自2018年3月以來,曉陽合作社多次組織人員以攔、擋、躺、鬧等方式,阻撓新風井項目合法施工,甚至破壞已建好的冷凍溝槽。在勸說無果的情況下,我公司先后5次以“破壞及阻撓企業正常施工”為由,向蘇店鎮派出所報警。而曉陽合作社卻歪曲拍攝民警依法出警的畫面和信息,多次發布在網絡上,意在詆毀公安及我公司聲譽。

6.jpg

7.jpg

  三、關于新風井項目施工隊伍的情況說明

  新風井項目立項后,根據工程進展情況,依據《中華人民共和國招標投標法》,我公司于2016年12月,在網上公開對施工單位進行招標,經過合法有效的招標程序,最終確定中標單位分別為:中煤第五建設有限公司負責礦建及冷凍工程,山西省輕工建設有限責任公司負責土建工程。

8.jpg

9.jpg

  四、對我公司造成的嚴重損害

  新風井項目施工以來,由于曉陽合作社的阻撓,我公司已經蒙受了巨額的經濟損害和無法估量的聲譽損失。

  1、司馬新風井原計劃在2018年2月投產使用,由于該合作社的強行阻撓,按現在實際工程進度只能推遲至2019年2月才能勉強投產,工期延誤10多個月之久,嚴重影響了我公司的安全生產,并造成了巨大的國有資產損失。

  2、司馬新風井建設承建單位共計3家,18個月的建設工期已全部到期,我公司將面臨巨額違約費和延長施工費用。停工期間施工單位職工工資及設備閑置費用數額也相當巨大。據初步預計,現已造成我公司和三家施工單位的直接經濟損失達1000萬元以上。

  司馬煤業公司      

  二〇一八年十二月十三日

(財編:盧群)

贵州11选五200期